Закажите бесплатную консультацию

И мы поможем вам в решении вашего вопроса

Подать заявку

4 примера неправомочного расторжения контракта 2020 г.

46

Содержание

1.Заказчик не обеспечил исполнителю условий для исполнения контракта
2.Нарушение регламента уведомления контрагента о расторжении контракта
3.Заказчик указал просрочку не по договору, а согласно статье 798 ГК России.
4.Заказчик не предоставил поставщику материалы и расторгнул контракт, не предупредив контрагента

1. Заказчик не обеспечил исполнителю условия для исполнения контракта

 Заказчик расторг договор в одностороннем порядке и передал сведения о поставщике в ФАС для внесения информации в Реестр недобросовестных поставщиков, обвинив подрядчика в нарушении сроков договора.

Исполнитель в суде доказал, что заказчик не предоставил возможность рабочим подключиться к электросети, то есть не выполнил своих обязательств. Фас и суд признали поставщика невиновным.

  Хотите выиграть в запросе котировок?

            Воспользуйтесь нашими наработками! Мы поможем вам выиграть не менее трети котировок!

  Выиграть котировку

 2. Нарушение регламента уведомления контрагента о расторжении контракта

 Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта, но не смог привести доказательств, что он правильно уведомил исполнителя о своем решении. ФАС признал его действия неправомочными.

Согласно части 12 статьи 95 44-ФЗ следует зафиксировать обращение к контрагенту, опубликовать в ЕИС решение об одностороннем отказе, при этом правильно определив сроки, согласно статье 95 44-ФЗ.

 3. Заказчик указал просрочку не по договору, а согласно статье 798 ГК России.

 В контракте в качестве контрольного срока было указано 30 дней, заказчик, ориентируясь на статью 708 ГКРФ, где был указан срок 7 дней после просрочки.

Контракт был расторгнут, но исполнитель обжаловал решение заказчика в суде, требуя признать отказ недействительным, Суд признал правоту ответчика и объявил расторжение контракта недействительным.

Хотите гарантированно побеждать в тендерах?

         Отправьте запрос и получите в распоряжение целый штат экспертов с оплатой за результат!

Выиграть в тендере

 4. Заказчик не предоставил поставщику материалы и расторгнул контракт, не предупредив контрагента

Заказчик не предоставил подрядчику строительные материалы в нужном объеме. Когда подрядчик остановил работы и уведомил заказчика, что ему для работы нужны материалы, заказчик без предупреждения решил расторгнуть договор. Поставщик обратился в суд и выиграл, поскольку по закону виноват в нарушении сроков был заказчик, не предоставивший поставщику своевременно заказанные материалы.

Совет эксперта: в случае невозможности исполнения обязательства по контракту, можно попытаться расторгнуть контракт по соглашению сторон. Тогда исполнитель не попадет в РНП, а у заказчика появится возможность заключить контракт с участником № 2 (ч. 17.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Для гарантированного результата в тендерных закупках Вы можете обратиться за консультацией к экспертам Центра Поддержки Предпринимательства. Если ваша организация относится к субъектам малого предпринимательства, Вы можете получить целый ряд преимуществ: авансирование по гос контрактам, короткие сроки расчетов, заключение прямых договоров и субподрядов без тендера. Оформите заявку и работайте только по выгодным контрактам с минимальной конкуренцией!


Поделиться:

Обратно к списку

Вас может заинтересовать

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) несёт в себе информацию о тех поставщиках, подрядчиках или исполнителях, которые уклонились от заключения контракта, либо договор с которыми был расторгнут в одностороннем порядке, а так же по решению суда в связи с нарушением условий контракта.